سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 26/01/2011, 08:18 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي أرجر من العارفين في القانون الرد...

السلام عليكم وبعد:-
اخواني وخواتي ان كل ما في الامر انني حصلت على مناقصة من احدى الوزارات ... وقمت باعطاء المناصة الى احدى الشركات بحيث لايمكني تنفيذها وذلك بسبب لاتؤجد معي سيولة كافية للتنفيذ بحيث الوزارة شرطها الوحيد التنفيذ وبعد التنفيذ ب 90 يوم سوف تدفع المبالغ واتفقت مع الشركة بتحويل المناقصة اليهم بنفس الشروط التي حصلت عليها من قبل الوزارة ووافقت الشركة بالتنفيذ في بداية الامر وكتبنا الاتفاقية وتم التوقيع عليها بكافة الشروط و طلبوا علي ضمانات وهي الشيكات واعطيتهم ونفضو البعض القليل والبعض الاخر عجزت من تنفيذه وسحبت منهم اصل الشيك الذي قيمته(18800)وقامت الشركة وقدمت الشيكات التي قيمتها(15500)بدون الشيك الذي قيته(18800) الى المحكمة باعتبار ان هذه الشيكات مرتدة وصدر ضدي حكما بالسجن سنة أو بالدفع مبلغ (15500)واستئنافت الحكم واحضرة مستنداتي الى القاضي وعندماراء القاضي المستندات براءني.
بعدها دخلت السجن في ذمت قضاياشيكات اخرىولي جهة أخرى واستغلت الشركة الفرصةوقدمت دعوى مدينية وحضرة الجلسة الاولى وطلبت احضار اصل الشيك الذي قيمته 18800ر وعجزت المدعية باحضاره لان اصل الشيك لم يكن بحوزتها وانما كانت محتفظة بصورة فقط بعدها تحولت القضية الى المحكمة التجارية وصدر لهم حكما بدفع 34500رلمذا لاأعلم ولما خرجت من السجن حاولت الاستئناف رفضته المحكمة قالت المدة انتهت من زمان ما يحق لك الاستئناف الان الشركة طالبة التنفيذ، باي حق لا اعرف؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آخر تحرير بواسطة wronged09 : 03/02/2011 الساعة 05:07 PM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 26/01/2011, 08:40 PM
صورة عضوية Gow Oman
Gow Oman Gow Oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/12/2010
الإقامة: BaL
الجنس: ذكر
المشاركات: 205
افتراضي

الله يفك ازمتك..

ان شاءالله بيفيدوك اصحاب القانون والفاهمين فيه اكثر مني..

تقبل تحيتي والسموحه على القصور..
__________________
من كـان مع اللـه كـان اللـه معـه



آخر زيارة لك كانت في: 31/01/2011 الساعة 02:04 AM
  #3  
قديم 26/01/2011, 11:03 PM
صورة عضوية القبس1
القبس1 القبس1 غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2007
الإقامة: عمــــــــــــــــــمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,083
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى القبس1
افتراضي

اخي العزيز نرجوا التوضيح
هل الشركة قدمت الشيك الى البنك
وحصلت من من البنك على شهادة بعدم وجود رصيد في الحساب المسحوب عليه الشيك
لأن القضية المقدمة الى المحكمة يجب ان تكون مرفق بها صورة من الشيك وللتحقق يمكن تقديم الاصل
يجب تقديم الاوراق التي وقع عليها المسحوب عليه وهو البنك وبدون ذلك لا ينظر في القضية وهي غير مكتملة الشكل
اما اذا كنت عملت تسوية فهل سحبت الشيك المقدم الى الشركة
وهل توجد وصولات بهذه التسوية
كيف تقدم الشركة شيك ب 18 الف بعد ان تقدمت بشيك قيمته 15500
__________________
من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
  #4  
قديم 26/01/2011, 11:10 PM
صورة عضوية القبس1
القبس1 القبس1 غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2007
الإقامة: عمــــــــــــــــــمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,083
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى القبس1
افتراضي السلام عليكم

لااريد ان اطيل عليكم في الكلام، قامت احد الشركات ورفعت شكوى ضدي تطالبني بقيمة شيكات 15500ر.ع
بعدها دخلت السجن وقامت الشركة بتقديم دعوى اخرى (تجارية)وقامت باضافة مبلغ18800ر.ع
وطلبوني بالحضور
من الذي طلبك بالحضور

وقلت لهم اطلب احضار اصل الشيك الذي قيمته 18800ر.ع رقمه(...)
لان هذا الشيك سبق وعملت فيه تسويه وسحبته من الشركة المدعية
هذه النقطة بذاتها كافية لدحض حجة الشركة في المطالبة ان كانت صحيحة

وقامت المدعية بتظلل القاضي
بصورة وليس اصل الشيك وانا سجين
انت تقول خرجت من السجن

وليست عندي اي مستندات وصدر الحكم ضدي بالدفع بدلا من 15500ر.ع اصبحت المطالبة ب (34300)+500ر.ع اتعاب المحاماة وعندما خرجت من السجن طلبت الاستئناف الحكم قالولي مدة الاستئناف انتهت ولا يحق لك الا ستئناف ولان المدعية طالبة التنفيذ فماذا اعمل؟ علما بان اصل الشيك مزقته في حينه والمدعية محتفظة بصورة فقط والقاضي حكمه باطل الذي عنده الطريقة لايبخل عليّ ومستعد الذي يخرجني من هذه الورطة اوكله فيها لكن لاادفع له اتعاب الا بعد الحكم في صالحي........[/SIZE][/COLOR][/QUOTE]

في الاصل عندما يكون النزاع لأكثر من 15.000الف يطلب حضور محامي هل تنازلت عن هذا الطلب

المبلغ 34.000

كيف خرجت من السجن اما ان تفع كفالة وهذا فقط للاستئناف اوانك تفدفع ماعليك من حقوق

وضح لنا النقاط المذكورة لعل احد من الاخوة يساعدك
__________________
من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
  #5  
قديم 27/01/2011, 02:45 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

الشركة المدعية اسنت لها مشروع صيانة بقيمة اجمالية 28ألف تقريباوبعد فترة قالت بانها تريد ان تحذف بعض الاعمال بحيث لاتستطيع صيانتها بقيمة اجمالية 18800ريال قلت لهم رجعو لي الشيك الذي قيمته 18800ر.ع رقمه كذا.... وتم ترجيع لي الشيك كما انها اخلت في تكملت المشروع الباقي وعندها كان عدد 3شيكات سلمتها كضمان لحين اكمال المشروع ولكن المدعية اشتكت عن قيمت شيكين كجزائي بدون الشيك الذي قيمته 18800ر.ع وصدر لهم حكم بدفع لها 15500ريال وعندما استئنافت الجزئي اثبت للقاضي بان الشركة لايحق لها المطالبة بهذه الشيكات صدرالحكم لصالحي وبعدها انسجنت في قضية شيكات اخرى واستغل الشركة الفرصة واشتكت علي تجاري وضافة صورة من الشيك الذي قيمته 18800ر.ع واصبحت تتطالبني بقيمة اجمالية(34500)بدلا من 15500ريال فقت للقاضي في اول جلسة اطلب اصل الشيك الذي قيمته18800ر وعجزت المدعية باحضاره في الجلسة وتفاجئت بصدور الحكم بدفع للمدعية 34500ر والشركة المدعية حتى 5الاف لايحقلها ومع الاسف بعد خروجي من السجن حاولت الاستئناف ولكن دون فائدة.
  #6  
قديم 27/01/2011, 02:48 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

للرررررررررررررفع
  #7  
قديم 27/01/2011, 11:31 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

رررررررررررفع
  #8  
قديم 27/01/2011, 11:44 AM
صورة عضوية مدفعجي الهايبري
مدفعجي الهايبري مدفعجي الهايبري غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/07/2007
الإقامة: عبري+شناص+الرستاق+مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,386
افتراضي

اخي الاحب

قد تكون انقصت او اضفت دون قصد

ولكن لكي نقف على الامر ارسل صورة من الحكم على الايمل او الخاص لنعطيك الرأي القانوني الأمثل

باركك الرحمن
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

أعلموا....

لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت
  #9  
قديم 27/01/2011, 07:25 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

شكرررررررررررا
  #10  
قديم 27/01/2011, 09:09 PM
صورة عضوية أنور الكيومي
أنور الكيومي أنور الكيومي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/08/2009
الإقامة: مسقط الوادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 586
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أنور الكيومي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أنور الكيومي
افتراضي

الشركة المدعية اسندت لها مشروع صيانةّّ!! من المسند ومن المسند إليه؟
بعد فترة أرادت أن تحذف بعض الأعمال (أنقاص المقاولة - العمل) هل أنت المقاول أم صاحب العمل؟
توجد ثلاث شيكات ضمان حتى نهاية المشروع تمت المصالحه على أحد الشيكات؟ لماذا؟
أقامت الشركة برفع دعوى لوجود شرط جزائي؟ لماذا .. هل الفشل في التنفيذ؟ التأخير في التسليم ؟
الحكم الصادر لصالحك .. في اي دعوى
الحكم الصادر ضدك وتم بناء عليه سجنك .. مدني أو جزائي وهل له علاقة بالشيكات الثلاثة أم في دعوى أخرى؟
ما قدرت أجمع سامحوني .. لذلك سوف امتنع عن المشاركه حتى تكون الوقائع مترابطه وواضحه..
  #11  
قديم 28/01/2011, 12:13 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

نعم الشركة المدعية اسنت لها مشروع صيانة بحيث حصلت على اتفاقية وقمت باحالة الاتفاقية الى الشركة وبعد فترة ارادت حذف بعض الاعمال وتم ذلك. (نعم انقاص المقاولة)
نعم انا مقاول
قامت الشركة برفع الدعوى بسبب كانت محتاجه الى مبالغ حسب ادعائها وكانت بحوزتها شيكات ضمان لايحق لها صرف هذه الشيكات الا بعد انهاء من عمل الصيانة ب90يوما وهي خالفت العقد وقامت بتقديم الشيكات وارتدة بعدها قامت بتقيم شكوى في حقي وصدر لها حكم بالدفع لها عن قيمة الشيكات التي في حوزتها علما بانني كنت لا احضر الجلسات بسبب غير متواجد وعند علومي بالحكم استئنافت الحكم واحضرة كافة مستنداتي بان بيني وبين المدعية عقد لايحق لها تقديم شكوى وهذا هو بعدها براني القاضي من النافذة. الحكم الذي صدر ضدي في مطالبة اخرىكانت وأخذت فيها حكما قاسيا..ولما عرفت الشركة المدعية بانني داخل السجن قامت بالشكوى تتطالبني بمطالبات وهية وغير حقيقية وبتظليل القضاة بصورة من الشيك...الخ
  #12  
قديم 28/01/2011, 01:53 PM
صورة عضوية أنور الكيومي
أنور الكيومي أنور الكيومي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/08/2009
الإقامة: مسقط الوادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 586
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أنور الكيومي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أنور الكيومي
افتراضي

1- ما فهمته كالتالي بأنك مقاول رئيسي تم الاسناد له مقاولة لتنفيذ عمل معين وقمت أنت بإسناد المقاولة من الباطن إلى مقاول أخر - مقاول من الباطن (الشركة المدعية)
2- هناك عقد إحالة منك إلى الشركة المدعية (هنا خلط لا أفهمه من المفروض أن الشركة من الباطن هي من يفترض أن تعطيك خطاب ضمان أو شيكات ضمان لضمان تنفيذ العمل المسند إليهم من الباطن)
3- أم إن المدعيه هي صاحبة المشروع التي اسندت إليك المقاولة كمقاول رئيسي هي من قامت انقاص المقاولة ومن ثم قامت بإيداع شيكات الضمان للوفاء بقيمتها لماذا؟؟ المفروض أن تكون أنت من ينفذ العمل أي يفترض انت الذي تطالب الشركة بالوفاء عن قيمة العمل المنفذه أما إذا كنت تقول بأنه هناك تأخير في التسليم أو عدم التنفيذ فكان من المفروض أن تدفع بأن هناك إحاله للعمل لمقاول من الباطن وحسب مبادئ المحكمة العليا بأن عقد المقاوله من الباطن يخضع لكل الشروط والالتزامات في العقد الأصلي أي إن الشروط والالتزامات بين صاحب العمل والمقاول الرئيسي عند إحالة المقاولة إلى مقاول من الباطن فإن كل الالتزامات في العقد تنتقل إلى المقاول من الباطن مع عدم الخلط بين الإحالة والحواله فالإحاله لها شروط معينه والحواله لها شروط أخرى.
فإن كان المقاول الرئيسي رفع ضدك دعوى وهو يعلم بأن هناك عقد إحاله لمقاول من الباطن فكان عليك إدخال المقاول من الباطن طرف في الدعوى تأسيساً لعقد المقاولة من الباطن.
كما إن الشيكات التي لدى صاحب العمل هي شيكات ضمان وليست شيكات وفاء ولا يريد لها تفكير إذا كان هناك عقد مقاوله بين صاحب العمل والمقاول.
كما إن المحكمة لا يمكن أن تحكم بصورة الشيك فوجود أصل سند الدين في يد المدين دليل على براءة ذمته من الدين المطالب به. حيث إنك تقول بأن أصل الشيك معك.والقاعده على المدعي البينه فيجب على المدعية تقديم أصل السند وليس صوره منه
وإذا هناك إخلال من طرف المقاول من الباطن فعليك أن تقيم عليه دعوى بناءً على عقد المقاوله الذي اسندته إليه
  #13  
قديم 28/01/2011, 06:10 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

اخي العزيز ان كل ما في الامر انني حصلت على مناقصة من احدى الوزارات ... وقمت باعطاء المناصة الى احدى الشركات بحيث لايمكني تنفيذها وذلك بسبب لاتؤجد معي سيولة كافية للتنفيذ بحيث الوزارة شرطها الوحيد التنفيذ وبعد التنفيذ ب 90 يوم سوف تدفع المبالغ وقمت واتفقت مع الشركة بتحويل المناقصة اليهم طلبوا علي ضمانات وهي الشيكات واعطيتهم ونفضو البعض القليل والبعض الاخر عجزت من تنفيذه وسحبت منهم اصل الشيك الذي قيمته(18800)وقامت الشركة وقدمت الشيكات التي قيمتها(15500)بدون الشيك الذي قيته(18800) الى المحكمة باعتبار ان هذه الشيكات مرتدة وصدر ضدي حكما بالسجن سنة أو بالدفع مبلغ (15500)واستئنافت الحكم واحضرة مستنداتي الى القاضي وعندماراء القاضي المستندات براءني.
بعدها دخلت السجن في ذمت قضاياشيكات اخرىولي جهة أخرى واستغلت الشركة الفرصةوقدمت دعوى مدينية وحضرة الجلسة الاولى وطلبت احضار اصل الشيك الذي قيمته 18800ر وعجزت المدعية باحضاره لان اصل الشيك لم يكن بحوزتها وانما كانت محتفظة بصورة فقط بعدها تحولت القضية الى المحكمة التجارية وصدر لهم حكما بدفع 34500رلمذا لاأعلم ولما خرجت من السجن حاولت الاستئناف رفضته المحكمة قالت المدة انتهت من زمان ما يحق لك الاستئناف الان الشركة طالبة التنفيذ، باي حق لا اعرف؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آخر تحرير بواسطة wronged09 : 29/01/2011 الساعة 11:07 AM
  #14  
قديم 29/01/2011, 02:27 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

للرررررررررررررررفع
  #15  
قديم 29/01/2011, 10:53 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

ررررررررررررررررررررررررر ففففففففففففففففففففففففف فففعععععععععععععععععععععع ععععععععععععع
  #16  
قديم 29/01/2011, 11:31 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

قمت بعمل التوضيح والتعديل في الموضوع بحيث كثيرين طلبوا مني ذلك ارجو ان يكون واضحا الان!!!
  #17  
قديم 29/01/2011, 11:45 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

للررررررررررررررررررفعععع ععععععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععععععع
  #18  
قديم 29/01/2011, 06:49 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

uuuuuuuup
  #19  
قديم 30/01/2011, 12:39 PM
نور بيبي نور بيبي غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 11/07/2010
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: أنثى
المشاركات: 4
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مدفعجي الهايبري مشاهدة المشاركات
اخي الاحب

قد تكون انقصت او اضفت دون قصد

ولكن لكي نقف على الامر ارسل صورة من الحكم على الايمل او الخاص لنعطيك الرأي القانوني الأمثل

باركك الرحمن
عاجل مهم جدا جدا/ واريد الجميع يشاركني

عندي مشكلة اريد الحل والمساعدة طرحت موضوعي بهذي الطريقة لإني عضو جديدإحتمال إدارة ترى انه ليس لي الصلاحية بعرض مشكلتي كموضوعوهذا مختصر من موضوعي
انا موظفه حاليا بعقد مؤقت في احدى الدوائر الحكومية مشكلتي منذ سنتين التحقت في هذه الدائرة كمتدربة لمدة 3شهور بعد شهرين من التدريب ياني مسئول من الدائرة وخبرني إنه راح ينقلني الى دائره أخرى تابعه لهم لمدة يومين لأنهم يشكون من نقص للموظفين في تلك الدائرة ونا ما كنت راضية بهذاولكن لإني كنت محتاجه للوظيفة فالجميع شجعني روحي عسى هناك يعينوك وهم محتاجين الحين وذهبت وشتغلت وبذلت قصارى جهدي وعملت معهم بكل إخلاص وضمير وكانت الأعمال كثيرة وزحمة شغل بشكل ما تتصورونه حتى بريك ما احصل وشغل اوديه البيت معي عشان اخلصه لإني عارفه اليوم الثاني أعمال أخرىراح تتحاذف علي كنت معاهم كموظفة وليس متدربة والجميع يشهد بذلك وعندما طالبتهم بتعيين وعدوني خير واملوني وصارت عدة مخاطبات رسمية ومكالمات للتعيين ولكن كل مرة احصل وعوود ونا انتظر وأصدق وكل هذا والوقت يمضي والمشكلة انهم خبروني إن المسئولين موافقين ع تتعييني بس كل مرة يعطوني عذر انا ما راح اقولكم اني محتاجة ووايد ناس محتاجه ولا من اسر الضمان الإجتماعي وايد مثلنا ولا إني يتيمة وايد ناس يتيمة بس اريد اقول اني اشتغلت بكل جهد وكفاح سنتين تقريبا وبدون مقابل يوم بيوم اداوم بس صابرة مع ظروفي الصعبة حتى أنال الوظيفة وفرح امي وأخواتي البعض لما تكلمت وطالبتهم بحقي وهي الوظيفة اعتبرني اشتكي عليهم مع ان القصد هي مطالبتهم بالوظيفة المهم كل أحد بكلامه ونا ضايعه بينهم ونا لحد الحين اطالبهم بس هل من مجيب انا ما اريد تعويض انا اريد الوظيفة ع فكره موضوعي واصل للمدير الى مدير عام الى مستشار الى وكيل باقي الوزير هل من حقي ولا اريد ردكم بسرعه والموضوع عاجل ما يتحمل التأخير واريد الرد من الجميع
  #20  
قديم 30/01/2011, 03:59 PM
السهم الجريح السهم الجريح غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/12/2009
الإقامة: قلب H
الجنس: ذكر
المشاركات: 154
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة نور بيبي مشاهدة المشاركات
عاجل مهم جدا جدا/ واريد الجميع يشاركني

عندي مشكلة اريد الحل والمساعدة طرحت موضوعي بهذي الطريقة لإني عضو جديدإحتمال إدارة ترى انه ليس لي الصلاحية بعرض مشكلتي كموضوعوهذا مختصر من موضوعي
انا موظفه حاليا بعقد مؤقت في احدى الدوائر الحكومية مشكلتي منذ سنتين التحقت في هذه الدائرة كمتدربة لمدة 3شهور بعد شهرين من التدريب ياني مسئول من الدائرة وخبرني إنه راح ينقلني الى دائره أخرى تابعه لهم لمدة يومين لأنهم يشكون من نقص للموظفين في تلك الدائرة ونا ما كنت راضية بهذاولكن لإني كنت محتاجه للوظيفة فالجميع شجعني روحي عسى هناك يعينوك وهم محتاجين الحين وذهبت وشتغلت وبذلت قصارى جهدي وعملت معهم بكل إخلاص وضمير وكانت الأعمال كثيرة وزحمة شغل بشكل ما تتصورونه حتى بريك ما احصل وشغل اوديه البيت معي عشان اخلصه لإني عارفه اليوم الثاني أعمال أخرىراح تتحاذف علي كنت معاهم كموظفة وليس متدربة والجميع يشهد بذلك وعندما طالبتهم بتعيين وعدوني خير واملوني وصارت عدة مخاطبات رسمية ومكالمات للتعيين ولكن كل مرة احصل وعوود ونا انتظر وأصدق وكل هذا والوقت يمضي والمشكلة انهم خبروني إن المسئولين موافقين ع تتعييني بس كل مرة يعطوني عذر انا ما راح اقولكم اني محتاجة ووايد ناس محتاجه ولا من اسر الضمان الإجتماعي وايد مثلنا ولا إني يتيمة وايد ناس يتيمة بس اريد اقول اني اشتغلت بكل جهد وكفاح سنتين تقريبا وبدون مقابل يوم بيوم اداوم بس صابرة مع ظروفي الصعبة حتى أنال الوظيفة وفرح امي وأخواتي البعض لما تكلمت وطالبتهم بحقي وهي الوظيفة اعتبرني اشتكي عليهم مع ان القصد هي مطالبتهم بالوظيفة المهم كل أحد بكلامه ونا ضايعه بينهم ونا لحد الحين اطالبهم بس هل من مجيب انا ما اريد تعويض انا اريد الوظيفة ع فكره موضوعي واصل للمدير الى مدير عام الى مستشار الى وكيل باقي الوزير هل من حقي ولا اريد ردكم بسرعه والموضوع عاجل ما يتحمل التأخير واريد الرد من الجميع

اختي ما فهمت مرة تقولي متدربة مرة موظفة بعقد مؤقت !!
ارجو انك توضحيلنا اكثر .. عشان نفيدك
  #21  
قديم 30/01/2011, 05:45 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

أنا شخصيا اقول اذا فترة التدريب انتهت ينبغي ان تكوني استلمتي كتابيا منهم بان فترة التدريب على قولتك انتهت ولان انتي توظفتي رسميا.هل حصل ذلك؟
  #22  
قديم 31/01/2011, 07:55 AM
صورة عضوية أنور الكيومي
أنور الكيومي أنور الكيومي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/08/2009
الإقامة: مسقط الوادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 586
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أنور الكيومي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أنور الكيومي
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة wronged09 مشاهدة المشاركات
اخي العزيز ان كل ما في الامر انني حصلت على مناقصة من احدى الوزارات ... وقمت باعطاء المناصة الى احدى الشركات بحيث لايمكني تنفيذها وذلك بسبب لاتؤجد معي سيولة كافية للتنفيذ بحيث الوزارة شرطها الوحيد التنفيذ وبعد التنفيذ ب 90 يوم سوف تدفع المبالغ وقمت واتفقت مع الشركة بتحويل المناقصة اليهم طلبوا علي ضمانات وهي الشيكات واعطيتهم ونفضو البعض القليل والبعض الاخر عجزت من تنفيذه وسحبت منهم اصل الشيك الذي قيمته(18800)وقامت الشركة وقدمت الشيكات التي قيمتها(15500)بدون الشيك الذي قيته(18800) الى المحكمة باعتبار ان هذه الشيكات مرتدة وصدر ضدي حكما بالسجن سنة أو بالدفع مبلغ (15500)واستئنافت الحكم واحضرة مستنداتي الى القاضي وعندماراء القاضي المستندات براءني.
بعدها دخلت السجن في ذمت قضاياشيكات اخرىولي جهة أخرى واستغلت الشركة الفرصةوقدمت دعوى مدينية وحضرة الجلسة الاولى وطلبت احضار اصل الشيك الذي قيمته 18800ر وعجزت المدعية باحضاره لان اصل الشيك لم يكن بحوزتها وانما كانت محتفظة بصورة فقط بعدها تحولت القضية الى المحكمة التجارية وصدر لهم حكما بدفع 34500رلمذا لاأعلم ولما خرجت من السجن حاولت الاستئناف رفضته المحكمة قالت المدة انتهت من زمان ما يحق لك الاستئناف الان الشركة طالبة التنفيذ، باي حق لا اعرف؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1- الشركة المنفذة (المقاول من الباطن) طلب شيكات ضمان للحصول على قيمة الأعمال التي سوف يتم تنفيذها بحكم إن المقاول الرئيسي للمشروع مسجل بأسم شركتك لدى صاحبة المشروع أي إن الوفاء بقيمة المقاولة سوف يتم لشركتك وليس للمقاول من الباطن.
2- الشركة المنفذة (المقاول من الباطن) عجز كذلك عن تكملة المشروع
السؤال ما مدى العمل الذي نفذته الشركة (المقاول من الباطن) ، وكم قيمته؟
3- هل الوزارة صاحبة المشروع تعلم بعقد المقاولة من الباطن؟
4- هل قام صاحب العمل (الوزارة) بسحب المشروع أم قمت بإتمامه؟
5- إذا كان هناك إنذارات من صاحبة المشروع (الوزارة) لمن وجهت الانذارات لك أم للمقاول من الباطن؟
6- هل انت قمت بتوجيه أي إنذار كتابي للمقاول من الباطن لأي تأخير أو تقصير؟

نرجو الاجابة عن الاسئلة ولكن في النهاية سوف تضطر لرفع دعوى ضد المقاول من الباطن الذي اسندت له المشروع

الشركة
  #23  
قديم 31/01/2011, 10:31 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

1- نعم طلب شيكات كضمان على قيمة الاعمال. نعم باسم شركتي لدى صاحبت المشروع.نعم الوفاء بقيمة المقاولة سوف يتم لشركتي.
2- مدى العمل 3أشهر وفترة الضمان ايضا3أشهر وقيمته كان 34500سحبت منهم اصل الشيك الذي قيمته 18800تبقى لهم15700.
3- الوزارة تعلم لكن قالت ليس لنا دخل نحنا نريد صيانة ونته المسؤو امامنا0
4- نعم قامت الوزارة بسحب بقية المشروع بقيمة10ألاف ريال كما قامت باعطاء بقية المشروع لشركة اخرى وخصم من حسابي مبلغ10ألاف.
5- نعم هناك انذارات واي انذار ياتي على طول ارسله الى الشركة المدعية عن طريق الفاكس.
6-نعم اي انذار يصلني على طول ارسله الى الشركة. ارجو ان اكون رديت على اسئلتك بوضوح.
  #24  
قديم 31/01/2011, 04:18 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

uuuuuup
  #25  
قديم 31/01/2011, 04:18 PM
صورة عضوية أنور الكيومي
أنور الكيومي أنور الكيومي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/08/2009
الإقامة: مسقط الوادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 586
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أنور الكيومي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أنور الكيومي
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة wronged09 مشاهدة المشاركات
1- نعم طلب شيكات كضمان على قيمة الاعمال. نعم باسم شركتي لدى صاحبت المشروع.نعم الوفاء بقيمة المقاولة سوف يتم لشركتي.
2- مدى العمل 3أشهر وفترة الضمان ايضا3أشهر وقيمته كان 34500سحبت منهم اصل الشيك الذي قيمته 18800تبقى لهم15700.
3- الوزارة تعلم لكن قالت ليس لنا دخل نحنا نريد صيانة ونته المسؤو امامنا0
4- نعم قامت الوزارة بسحب بقية المشروع بقيمة10ألاف ريال كما قامت باعطاء بقية المشروع لشركة اخرى وخصم من حسابي مبلغ10ألاف.
5- نعم هناك انذارات واي انذار ياتي على طول ارسله الى الشركة المدعية عن طريق الفاكس.
6-نعم اي انذار يصلني على طول ارسله الى الشركة. ارجو ان اكون رديت على اسئلتك بوضوح.
إذن أخي ارفع دعوى على الشركة (المقاول من الباطن) بأن عقد المقاولة لم يتم إنجازه كلياً وإنما تم التنفيذ على جزء من المقاولة بينما الشركة تطالب بمبلغ المقاولة كاملاً .. علماً بأن المقاول من الباطن لم يكن ملتزماً بالاشتراطات في العقد الأصلي وهو ما جعل صاحب العمل بتوجيه إنذارات والتي تم ارسالها إلى المقاول من الباطن وارفق نسخ من الانذارات التي ارسلتها إلى المقاول من الباطن ، كما أعتقد بأن صاحب العمل (الوزارة) قد وافتك بقرار سحب المشروع وتعيين مقاول أخر ارفق القرار أو الاخطار.
فمجموع قيمة المقاولة لا يحق ان تطالب به الشركة (المقاول من الباطن) وإنما على الجزء الذي نفذته فقط كما إن الشيكات المودعه للمقاول من الباطن هي شيكات ضمان للحصول على قيمة المقاولة المتفق عليها بعد اكتمال مراحل مشروع الصيانة وبما إنها أخفقت في التنفيذ فليس لها سوى المطالبة بقيمة الجزء المنفذ
  #26  
قديم 31/01/2011, 05:55 PM
Z law oman Z law oman غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/12/2010
الإقامة: المصنعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 556
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أنور الكيومي مشاهدة المشاركات
إذن أخي ارفع دعوى على الشركة (المقاول من الباطن) بأن عقد المقاولة لم يتم إنجازه كلياً وإنما تم التنفيذ على جزء من المقاولة بينما الشركة تطالب بمبلغ المقاولة كاملاً .. علماً بأن المقاول من الباطن لم يكن ملتزماً بالاشتراطات في العقد الأصلي وهو ما جعل صاحب العمل بتوجيه إنذارات والتي تم ارسالها إلى المقاول من الباطن وارفق نسخ من الانذارات التي ارسلتها إلى المقاول من الباطن ، كما أعتقد بأن صاحب العمل (الوزارة) قد وافتك بقرار سحب المشروع وتعيين مقاول أخر ارفق القرار أو الاخطار.
فمجموع قيمة المقاولة لا يحق ان تطالب به الشركة (المقاول من الباطن) وإنما على الجزء الذي نفذته فقط كما إن الشيكات المودعه للمقاول من الباطن هي شيكات ضمان للحصول على قيمة المقاولة المتفق عليها بعد اكتمال مراحل مشروع الصيانة وبما إنها أخفقت في التنفيذ فليس لها سوى المطالبة بقيمة الجزء المنفذ
لن نقاطعك استاذي الفاضل ،، فأنتم من تثرون السبلة القانونية ،،
وننتظر المزيد للاستفادة ،،
ودام قلمك
  #27  
قديم 31/01/2011, 06:28 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

(انور الكيومي) أناذهبت لبعض المحامين البعض قالي نفس كلامك والبعض الاخر قالي قضيتك فاشلة لان هناك لدى الشركة حكم بالدفع بحيث لو اشتكيت الشركة المدعية بتحضر منطوق الحكم وبالتالي تسقط مطلبتك.
  #28  
قديم 31/01/2011, 10:53 PM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

للرررررررررررفع
  #29  
قديم 01/02/2011, 11:28 AM
wronged09 wronged09 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/05/2010
الإقامة: سبلة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,089
افتراضي

uuuuuuuuuuuuuup
  #30  
قديم 01/02/2011, 12:28 PM
صورة عضوية أنور الكيومي
أنور الكيومي أنور الكيومي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/08/2009
الإقامة: مسقط الوادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 586
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أنور الكيومي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أنور الكيومي
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة wronged09 مشاهدة المشاركات
(انور الكيومي) أناذهبت لبعض المحامين البعض قالي نفس كلامك والبعض الاخر قالي قضيتك فاشلة لان هناك لدى الشركة حكم بالدفع بحيث لو اشتكيت الشركة المدعية بتحضر منطوق الحكم وبالتالي تسقط مطلبتك.
أعرف الأخوة المحامين الذين استشرتهم ماذا يقصدون من قولهم بأنها فاشلة هم يقصدون بأن دعوتك سوف ترفض بسبب سبق النظر فيها..
لكن حاول ان تذهب للمحامين أصحاب الرأي المخالف الذين اعطوك نفس كلامي .. فدائماً هناك بصيص أمل
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
هل يلزم القانون الرد على الصحافة والاعلاميين ؟ شرق ميشجن يو السبلة القانونية 4 18/08/2010 02:52 AM
ارجو المساعدة من أخواني وخواتي Ameert2010 استفسارات الباحثين عن عمل وبياناتهم 1 20/03/2010 10:57 PM
ارجو المساعدة بأسرع وقت اخواني وخواتي افيدوني بني انتر عقارات محافظة مسقط 0 02/03/2010 07:07 PM
ارجو المســـــــــــــــــــاعدة يااخواني The Face of Sun قسم الاستفسارات السياحية 5 27/06/2009 01:25 AM
استفسار عن مادة في القانون ارجو من الاخوة الرد تاج محل السبلة القانونية 1 24/03/2009 09:05 AM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:50 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها